問答題

某建筑公司(乙方)與某學校(甲方)簽訂了教學樓承建合同,合同約定工期獎罰條件:乙方提前完成該工程1周,甲方獎勵乙方10萬元,若乙方延誤總工期1周,則扣除乙方工程款10萬元。
合同中約定:施工中實際工程量超過計劃工程量10%以上時,超出部分按單價的90%計算。
雙方就施工進度計劃達成一致,如下圖所示:


在施工過程中發(fā)生如下事件:
事件一:A工作為土方開挖工程,原合同土方量為400m3。,因設計變更實際土方量為450m3。(原定單價為75元/m3。)
事件二:B工作為基底換填,施工中乙方為保證施工質(zhì)量,將換填范圍適當擴大,致使計劃換填土方量由250m3。增加到300m3。工作時間增加1周。
事件三:C工作施工完成后,甲方認為地下管線位置與設計圖紙不符,經(jīng)剝露檢查確實有誤,延誤工期2周,發(fā)生費用1.5萬元。
事件四:I工作施工過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供施工設計圖紙存在錯誤,修改設計及完善圖紙造成乙方施工進度拖延3周,發(fā)生費用3萬元。
事件五:GT作為甲指分包項目,在施工過程中由于指定分包租賃的設備出現(xiàn)故障,使G工作施工拖延2周,發(fā)生費用1萬元。
乙方針對上述五事件向甲方提出工期和費用索賠。
【問題】
1.該工程計劃工期為幾周?并指出關鍵線路(工作法表示)。
2.上述五個事件中,分別分析乙方工期、費用索賠是否成立?為什么?如成立,并給出乙方可獲得的具體索賠周數(shù)和金額?
3.上述事件發(fā)生后,該工程實際工期為多少周?按工期獎罰條款甲方應獎勵或扣除乙方工程款多少萬元?


你可能感興趣的試題

1.問答題

2011年5月20日,某建筑公司(乙方)與某開發(fā)商(甲方)簽訂了住宅項目建設丁程施工合同。乙方編制的施工方案和進度計劃已獲監(jiān)理工程師批準。該工程的基坑開挖土方量為4500m3。,其中土方挖掘直接費單價為4.2元/m3。,綜合費率為直接費的20%。該基坑施工方案顯示:土方工程采用租賃的1臺挖掘機施工(租賃臺班為450元)。甲、乙雙方合同約定6月11日開工,6月20日完工。工程施工過程中發(fā)生如下事件:
事件一:因租賃的挖掘機大修,晚開工2d,造成人員窩工10個下日。
事件二:施工中,遇到軟七層,監(jiān)理工程師6月15日下發(fā)停工指令,進行地質(zhì)復查,配合用工15個工日。
事件三:6月19日接到監(jiān)理工程師于6月20日復工令,同時提出基坑開挖深度加深的設計變更,由此導致土方開挖量增加900m3
事件四:6月20日-6月22日,因下罕見特大暴雨使基坑開挖暫停,造成人員窩工10個工日。
事件五:6月23日用30個工日修復事件四中被沖壞的永久道路,6月24日恢復挖掘工作,最終基坑于6月30日挖坑完畢。
針對上述五個事件,乙方向甲方均提出工期和費用索賠。
【問題】
1.上述各事件中,乙方向甲方提出的索賠是否成立(僅就責任范圍進行回答,不考慮具體日期和費用額)?并說明理由。
2.上述事件工期索賠各多少天?總工期索賠多少天?
3.假設合同約定人工費單價為23元/工日,因增加用工所需的管理費為增加人工費的30%,則合理的費用索賠總額是多少?

2.問答題

某商務樓建筑工程通過公開招標方式確定了-個不同性質(zhì)的施工單位承擔該項目的所有施工任務,建設單位分別與A公司簽訂了建筑主體土建工程施工合同;與B公司簽訂了機電設備安裝合同;與C公司簽訂了外幕墻工程安裝合同。個合同中均約定了由建設單位全面協(xié)調(diào)現(xiàn)場其他施工單位的協(xié)作施工,為工程施工創(chuàng)造有利條件;同時,建設單位將砌筑工程單獨發(fā)包給D公司,并簽訂施工合同。合同履行過程中,發(fā)生了如下事件:
事件一:A公司在簽訂合同后因自身管理能力和勞務組織人員存在困難,遂與承包商E簽訂分包合同,將部分主體結構工程交由其施工:,同時約定由其按照分包合同額8%向A支付管理費用,一切責任由承包商E承擔。
事件二:由于A公司施工時間拖延15d,造成B公司開工時間相應順延,B公司遂向A公司提出索賠要求。
事件三:建筑主體結構完工后,A公司立即拆除了主體外闈腳手架工程,C公司原計劃由建設單位協(xié)調(diào)使用A單位外圍腳手架安裝幕墻工程的計劃不得不改變,為此重新調(diào)整施工方案組織施工。后C公司就新方案實施引起的費用增加和工期延誤向建設單位提出索賠。
事件四:由于部分機電安裝工程在招標時未能確定,建設單位與B公司簽訂合同時采用可調(diào)單價合同模式,施工過程中由于市政電網(wǎng)停電2d,B公司提出調(diào)整合同價款的要求,建設單位只同意延長工期,拒絕調(diào)整合同價款。
【問題】
1.建設單位將上述工程單獨發(fā)包給A、B、C、D公司的做法是否合法?并說明理由。
2.事件一中,A公司的做法是否正確?并說明理由?
3.事件二中,B公司向A公司提出索賠要求是否成立?并說明理由。
4.事件三中,C公司向建設單位提出索賠是否成立?并說明理由?
5.事件四中,建設單位的做法是否合理?哪些因素下合同價款可以調(diào)整?

3.問答題

某建筑工程公司與某建設單位參照《建設工程施工合同(示范文本)》簽訂了一項建造辦公樓的工程承包合同。合同規(guī)定工程工期為520d,工程質(zhì)量標準為合格,工程價款按照月進度審核已完工程量價款的80%支付,支付至合同總價85%停止支付,剩余款項于工程竣工驗收合格,雙方竣工結算時一次性支付尾款。工程于2011年6月1日開工,施工過程中,發(fā)生如下事件:
事件一:6月20日,基坑開挖時突降罕見大暴雨,基坑邊坡局部垮塌,加固及清理等用時4d;7月20日,再次遇到罕見大暴雨,基坑邊坡另一處垮塌,加固及清理等用時15d;施丁單位迅速收集資料,于7月28日施工單位向建設單位提交索賠意向通知單,并于7月30日提交工期索賠19d的相關索賠證據(jù)與資料。
事件二:結構施工階段建設單位對原工程設計進行局部變更,于10月10日以書面形式向施工單位發(fā)出正式變更通知和變更圖紙;施工單位接到通知后,對原施工方案進行調(diào)整,并’組織施工;10月31日,向建設單位提出變更工程的新價格計算方法和總價款報告,遭到業(yè)主的拒絕。
事件三:施工中,按照施工單位月申報已完工程量累計已達1760萬元,但在約定支付日期業(yè)主僅支付了1000萬元,施工單位于當日停工,并向建設單位要求補充支付剩余應付款項及自計量確認開始起應付款的貨款利息。
【問題】
1.事件一中,施工單位19d的工期索賠是否成立?說明理由。
2.施工單位索賠成立的條件有哪些?
3.事件二中,建設單位的做法是否合理?并說明理由。
4.事件三中,指出施工單位做法的不妥之處?并指出正確做法。
 

4.多項選擇題會議中心是()。

A.400人以上的會議廳
B.將會議設施集中在同一區(qū)域
C.應盡量設在低樓層
D.二星級以上必須具備

5.問答題

某綜合辦公樓工程,建設單位(甲)通過招標投_序確定工程由承包商(乙)為中標單位,雙方簽訂了工程總承包合同,由于工程涉及勘查設計任務,而乙不具備上述能力,后經(jīng)甲建設單位同意,乙分別與丙設計公司和丁建筑工程公司簽訂了工程勘察設計合同和工程施工合同??辈煸O計合同約定丙設計公司負責綜合辦公樓的設計服務工作,并按合同約定交付有關設計文件和資料。施工合同約定丁根據(jù)丙設計公司提供的設計圖紙進行施工,工程竣工時根據(jù)國家有關驗收規(guī)定及設計圖紙進行質(zhì)量驗收。上述合同簽訂后,丙設計公司按時將設計文件和有關資料交給丁,丁根據(jù)設計圖紙進行施工。工程竣工后,甲組織相關單位對工程進行聯(lián)合驗收,發(fā)現(xiàn)工程存在嚴重質(zhì)量問題,是由于設計違反相關規(guī)范造成的。后甲就工程質(zhì)量損失提出索賠要求,丙設計公司以與甲方?jīng)]有合同關系為由拒絕承擔責任。乙以自己不是設計人為由推卸責任,后甲以丙為被告向法院提起訴訟。
【問題】
1.本案中,甲與乙、乙與丙、乙與丁分別簽訂的合同是否有效?并說明理由。
2.本案工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題責任應如何劃分?
3.甲以丙為被告向法院提起訴訟是否妥當?并說明理由。

最新試題

關于網(wǎng)絡計劃中節(jié)點的說法,正確的是()。

題型:單項選擇題

第三方認證機構對認證合格單位質(zhì)量管理體系維持情況進行定期檢查的頻次通常是()。

題型:單項選擇題

下列關于項目總進度目標論證的工作內(nèi)容的說法正確的是()。

題型:多項選擇題

下列分部分項工程中,應當組織專家論證、審查專項施工方案的是()。

題型:單項選擇題

訂立進度控制工作制度,落實各層次進度控制人員、具體任務和工作職責的措施,屬于施工項目進度控制措施中的()

題型:單項選擇題

關于建設工程項目進度計劃系統(tǒng)的說法,下列選項中,正確的是()。

題型:單項選擇題

對某模板工程進行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)在表面平整度、截面尺寸、平面水平度、垂直度和標高等方面存在質(zhì)量問題。按照排列圖法進行統(tǒng)計分析,上述質(zhì)量問題累計頻率依次為41%、79%、89%、98%和100%,需要進行重點管理的A類問題有()。

題型:多項選擇題

竣工決算是對工程項目投資效果的反映,竣工結算是()的反映。

題型:單項選擇題

關于施工成本偏差分析表達方法的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

關于施工總承包合同中費用控制條款的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題